场地平整施工合同 3页

场地平整施工合同书甲方：乙方：依据《中华人民共和国合同法》及《建筑安装工程承包合同条例》，为了做好美的亚城市广场项目建设工作，经甲乙双方协商同意，建设项目场地拆除地上附着物和平整场地工程，签订本合同。一、项目名称：二、项目地点：三、施工内容：拆除工程用地的地上附着物、平整场地达到工程施工的要求等。四、工程总价：本工程为包干价（材料、机械设备及运输费用）均乙方负责。合计人民币贰佰壹拾元整（￥2100000元）。五．承包方式：甲方将该工程承包给乙方，由乙方负责组织施工，包括地上附着物拆除，清理和场地平整等。乙方应做好安全生产，严禁违章作业，施工过程中发生安全事故由乙方负责，甲方不承担任何责任。六，施工期限：自本合同签订之日起20天内完成该工程。超出工期每天罚款1000元，天气下雨不计工期。七、结算方式：本工程平整场地工程全部完成后，由甲方同乙方进行现场验收，验收合格后，甲方一次性支付全部的的工程款\n八、双方责任 (1)在施工中甲方应做好业主方的各项协调工作。(2)甲方有义务监督乙方的工程进度及工程质量。(3)甲方应协助乙方做好各项隐蔽工程的签证及各项拨款手续。(4)若在施工途中出现与甲方相关的问题，甲方应尽快解决办理。(5)本合同签定后，乙方应保证进度，保证质量的完成工程项目，若因工程质量问题出现的返工，二次施工一切费用及损失由乙方自行承担，甲方概不承担任何费用。(6)此工程包干价甲乙双方已定，乙方无权向甲方提出加价或提价。(7)在以后的施工中，乙方无论是盈利或亏损，均由乙方自行承担，甲方概不负责。(8)在施工中，若发生工程事故(如死、伤、残)乙方自行负责，甲方概不负责。(9)若在施工途中出现非甲方原因导致的工程停工，乙方无权向甲方提出任何经济赔偿或停工补偿。 九，如产生纠纷，由双方共同协商解决，协商不成，任何一方可向梁山县人民法院提起诉讼。十本合同一式二份，甲乙各执一份。自签订之日生效。。甲方：乙方：\n甲方代表：乙方代表：年月日年月日