场地平整I标段边坡绿化工程苍山村段 29页

第28页共29页场地平整I标段边坡绿化工程（苍山村段）发包文件发包人:浙江丽缙五金科技产业开发有限公司代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司编制时间：二0一九年五月浙江鼎峰工程咨询有限公司传真、联系电话：0578-33112343019189\n第28页共29页缙招标XLJ2019-05场地平整I标段边坡绿化工程（苍山村段）发包文件备案表发包人:(盖章)法定代表人:(签或章)日期:2019年月日招标代理人:(盖章)法定代表人:(签或章)日期:2019年月日行业主管部门:(盖章)日期:2019年月日县公管办:(盖章)日期:2019年月日浙江鼎峰工程咨询有限公司传真、联系电话：0578-33112343019189\n第28页共29页目录前附表一4前附表二51、工程概况62、承包申请人资格要求6二、发包文件63、发包控制价64、发包报价下浮率7三、开标、评标、定标75、开标76、授予合同8四、工程结算方式8第一部分合同协议书13第二部分合同通用条款（略）16第三部分专用合同条款16浙江鼎峰工程咨询有限公司传真、联系电话：0578-33112343019189\n第28页共29页发包公告一、浙江丽缙五金科技产业开发有限公司的建设项目场地平整I标段边坡绿化工程（苍山村段）已经主管部门批准建设，工程立项批准文号缙发改园〔2019〕2号，资金来源自筹解决。二、浙江鼎峰工程咨询有限公司受发包人委托具体负责本工程施工的发包事宜。三、工程概况：场地平整I标段边坡绿化工程（苍山村段）位于缙云县壶镇镇苍山区块苍山村西南侧，主要内容为公厕（建筑高度4.5m；建筑占地面积80.26m2）；边坡TBS护坡水平投影面积3310m2,俯斜式挡墙249m,仰斜式挡墙65m，边坡排水沟20m，挖方4601m3,填方4438m3及园林绿化工程等；工程概算投资约216万元。四、承包申请人资格要求:1、承包申请人资质类别和等级：承包申请人须具备市政公用工程及建筑工程施工总承包三级及以上资质；2、项目负责人资质类别和等级：拟派的项目负责人须具有市政工程或建筑工程注册建造师资格。3、浙江省外企业需出具【省外企业进浙承接业务备案证明】，未提供【省外企业进浙承接业务备案证明】不得参加本次发包会议。4、被市场监督管理局列为经营异常的谢绝参加本次发包会议。五、发包文件索取途径：网上下载：2019年5月16日起在丽水市公共资源交易网上发布并供下载。如需图纸、发包控制价请与招标代理机构联系。六、其他1、承包申请人或项目负责人被认定有丽水市建设市场严重不良行为的，或项目负责人是公务员或事业单位（承包申请人是事业单位的除外）工作人员的，或项目负责人在其它单位有注册或登记建设行业执（从）业资格的，谢绝参加本项目发包会议；承包申请人及其拟派的项目负责人必须符合相关法律、法规、规章及规范性文件的有关规定。2、承包保证金:叁万元。联系人：徐先生李小姐电话：0578-30191893315776浙江丽缙五金科技产业开发有限公司浙江鼎峰工程咨询有限公司2019年5月16日浙江鼎峰工程咨询有限公司传真、联系电话：0578-33112343019189\n第28页共29页第一章发包须知前附表一项号内容规定1工程名称：场地平整I标段边坡绿化工程（苍山村段）承包方式：包工包料要求质量标准：合格工期要求：在2019年12月31日前竣工发包范围：施工图中的内容工程概算：约216万元。2承包申请人资质等级：承包申请人须具备市政公用工程及建筑工程施工总承包三级及以上资质；项目负责人资质等级：拟派的项目负责人须具有市政工程或建筑工程注册建造师资格。3发包控制价：2157588元（暂列金（含税金）80000元,暂定综合单价（含税金）200866.07元，其中暂列金（含税金）、暂定综合单价（含税金）不下浮）发包下浮率范围：8%-12.9%4递交至：缙云县公共资源交易中心开标大厅地址：缙云县五云街道黄龙路48号（缙云县广电大楼六层）接收人：浙江鼎峰工程咨询有限公司（代理机构)截止时间：2019年5月22日14:00时（北京时间）5未交承包保证金年费的承包申请人按以下方式提交承包保证金：承包保证金：肆万元交款方式：银行汇票、本票（不接受其它方式）开户银行：缙云县农业银行营业中心收款人名称：缙云县公共资源交易中心账号：19810101040015907承包申请人应以银行汇票、本票形式（不接受其它方式）提交承包保证金并应从其基本账户转出，2019年5月22日14:00时前递交至指定工作人员处。6履约保证金：中标价的5%7有效期：发包截止日后60日历天浙江鼎峰工程咨询有限公司传真、联系电话：0578-33112343019189\n第28页共29页前附表二序号事项解释说明或注意事项1承包申请人必须到场的人员法定代表人或委托代理人持有效身份证明参加发包会议；2应提交的资料原件及复印件1、法定代表人授权委托书（附件一）（委托代理人参加发包会议的提供）2、承诺书（附件二）3、企业营业执照副本、企业资质证书副本、企业安全生产许可证、拟派的项目负责人和施工现场安全员的安全生产考核证书、项目负责人注册证书、项目技术负责人职称证书、施工员、质检员的资格证书、丽水市建筑业企业农民工工资支付保证金缴存卡或丽水市建筑业企业农民工工资支付保证金免缴卡、浙江省外企业需提供【省外企业进浙承接业务备案证明】原件及复印件；2019年5月22日14:00时前递交至指定工作人员处。3预中标公示公示3日相关单位及个人如有查询需要，自行在中国裁判文书网进行行贿犯罪档案查询，法定代表人、法人、项目负责人查实有行贿犯罪行为被判刑，刑满不足两年的，则取消该预中标承包人的中标资格。4中标通知书公示结束后5签订合同中标通知书发出之日起30日内6承包保证金的退还除预中标承包人外，其他承包申请人的承包保证金于发包会议结束后退还，中标承包人在签订合同后5日内退还。7确定为预中标承包人后需提供资料按招标控制价根据下浮率下浮后的商务标(要求：总价保留至整数）；单价采用同比例方式下浮，总价按下浮的单价确定。资料在确定为预中标承包人后3日内提供。浙江鼎峰工程咨询有限公司传真、联系电话：0578-33112343019189\n第28页共29页一、总则1、工程概况1.1工程概况：场地平整I标段边坡绿化工程（苍山村段）位于缙云县壶镇镇苍山区块苍山村西南侧，主要内容为公厕（建筑高度4.5m；建筑占地面积80.26m2）；边坡TBS护坡水平投影面积3310m2,俯斜式挡墙249m,仰斜式挡墙65m，边坡排水沟20m，挖方4601m3,填方4438m3及园林绿化工程等；工程概算投资约216万元。1.2本工程采用公开抽签方式选定施工单位。2、承包申请人资格要求2.1、承包申请人资质类别和等级：承包申请人须具备市政公用工程及建筑工程施工总承包三级及以上资质；2.2、项目负责人资质类别和等级：拟派的项目负责人须具有市政工程或建筑工程注册建造师资格。2.3、浙江省外企业需出具【省外企业进浙承接业务备案证明】，未提供【省外企业进浙承接业务备案证明】不得参加本次发包会议。2.4、被市场监督管理局列为经营异常的谢绝参加本次发包会议。二、发包文件3、发包控制价发包控制价参考下列预算、费用定额和政策性文件编制和审定。（1）设计施工图。（2）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。（3）2013年《浙江省建设工程工程量清单计价指引》、《关于印发建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定的通知》（浙建站计〔2013〕63号）。（4）浙江省建筑与装饰工程预算定额(2018版)。（5）浙江省通用安装工程预算定额(2018版)。（6）浙江省市政工程预算定额(2018版)。（7）浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额(2018版)。浙江鼎峰工程咨询有限公司传真、联系电话：0578-33112343019189\n第28页共29页（8）浙江省建设工程计价规范(2018版)。（9）本项目的施工图。（10）与本项目有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料。（11）浙建建[2018]61号、浙建建发[2019]92号、浙建站信[2018]52号文件及其它有关文件、资料。（12）《丽水市建设工程造价信息》（2019年4期）、《浙江造价信息》（2019年4期）；（13）其他有关文件资料。4、发包报价下浮率发包下浮率范围：8%-12.9%。三、开标、评标、定标5、开标5.1开标本工程将于2019年5月22日14:00时在缙云县公共资源交易中心（缙云县广电大楼六层）举行发包会议。承包申请人需由法定代表人或委托代理人持有效身份证明参加发包会议。5.2承包申请人有下列情况之一者将视为未参加发包会议：（1）承包申请人的法定代表人或委托代理人未按本发包文件有关条款规定到场参加会议者；（2）承包申请人提交的资料不符合发包文件要求的；（3）承包申请人未按发包文件要求提交承包保证金的；5.3开标会议程序(1)、验证所有承包申请人的承包保证金是否到位情况；(2)、对承包申请人到场人员身份进行登记；(3)、按承包申请人签到表签到顺序进行随机抽取，确定承包申请人编号；(4)、预中标承包人的确定：由发包人代表按承包申请人编号进行随机抽取确定预中标承包人。浙江鼎峰工程咨询有限公司传真、联系电话：0578-33112343019189\n第28页共29页(5)、对预中标承包人提供的资料进行验证，如不符合要求，将作废标处理，重新抽取预中标承包人。(6)、由预中标承包单位代表和发包人代表分别在下浮率8%-12.9%中随机抽取一个下浮率，由预中标承包单位代表和发包人代表分别在整数（8、9、10、11、12）和小数（0.0、0.1、0.2、0.3、…0.8、0.9）中抽取一个下浮率，先被抽取的下浮点应放回抽签箱中（例如：预中标承包人代表抽到整数8，小数0.8，即预中标承包人代表的下浮率为8.8，发包人代表抽到整数10，小数0.5，即发包人代表下浮率为10.5），两者的平均下浮率作为最终发包下浮率；(7)、宣布预中标承包人和下浮率。6、授予合同6.1履约担保（1）预中标承包人在接到中标通知书后30天内或承包合同签署前,应按发包文件的规定向发包人交纳履约保证金。履约保证金为中标价的5%（其中：工程质量履约保证金为2%、工期履约保证金为1%、养护记录和台账履约保证金为1%、项目负责人履约及文明安全施工保证金为1%）。6.2合同签订发包人与中标承包人根据建设工程合同管理的规定，依据发包文件与中标承包人签订施工合同。四、工程结算方式7、工程结算7.1、工程量的确定：实际完成工程量由承包单位计量、监理工程师核准、发包人确认的实际工程量为准。工程实施过程中遇下列情况之一的，按实调整（或增减）工程量清单项目及数量：（1）发包人要求或设计变更引起清单项目工程量增减；（2）发包人要求或设计变更引起增减的工程量清单项目；（3）发包人提供的工程量清单存在缺项、漏项；浙江鼎峰工程咨询有限公司传真、联系电话：0578-33112343019189\n第28页共29页（4）未按照国家现行计量规范强制性规定计量；（5）发包人要求增加施工图纸之外与该工程有关联的其他工程量清单项目及数量；（6）其他：/；7.2、（1）本工程采用固定单价合同，根据发包文件提供的发包控制价中的各分部分项单价结合中标下浮率计算各分部分项单价结算。（2）由于清单项目、工程数量的调整，应按照下列方法确定其综合单价：已标价工程量清单中有适用项目的，应采用该项目的单价；但当工程变更等原因导致工程数量发生变化，且工程量偏差超过一定范围时（合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项工程数量15%及以上时；或合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%及以上），其增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的相应单价由承包人参照投标时的报价分析表对原单价重新组价，并按照合理的成本与利润构成的原则提出单价，经发包人审定后，作为结算的依据。（综合单价不能高于按浙江省和丽水市现行工程造价计价规则和计价依据规定计算的价格，并按中标下浮率下浮。）。（2）发包人提供的工程量清单项目漏项，或设计变更引起新增的工程项目，其相应综合单价的确定方法：①、合同中有类似工程项目单价的，可以参照合同中类似项目的综合单价计算确定。②、合同中没有类似工程项目综合单价的，由承包人按原发包控制价编制办法并按投标时的下浮率下浮后，经发包人或其委托的工程造价咨询单位审核后，最后以审计部门审定作为结算的依据。浙江鼎峰工程咨询有限公司传真、联系电话：0578-33112343019189\n第28页共29页③由于清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子目调整综合单价。（3）、以上重新组价的综合单价不能高于按浙江省和丽水市现行工程造价计价规则和计价依据规定计算的价格，并按中标下浮率下浮。（4）、其他：/。7.3、本工程人工、材料、机械台班均不作调整。8、暂定项目工程量清单中的暂定项目由发包人和承包人共同采购的方式确定。暂定材料单价按业主签证单价结算，不上、下浮动。符合招标有关规定的项目必须进行招标。9、暂列金发包控制价中的暂列金是指发包人为可能发生工程变更而暂列的金额，包括因发包人提供的工程量清单漏项、清单有误引起的工程数量增加和施工过程中设计变更引起新的清单项目或工程数量增加等需要增加的金额。暂列金是发包人自行确定设立的，承包商无权使用此笔费用。此费用按实际发生经发包人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数。浙江鼎峰工程咨询有限公司传真、联系电话：0578-33112343019189\n第28页共29页附件一授权委托书本文件向贵方宣告，（公司名）法人代表（姓名）授权代表公司，任命（姓名）身份证号码为本公司和本人正式的合法代理人，并授权其代理在　　　　　　　工程的发包、施工、建成、维护中，以公司名义签署标书，与贵方谈判，签订合同与实施、执行与此有关的一切事项。此致授权人：（签或章）授权单位：（公章）委托代理人：（签字）年月日浙江鼎峰工程咨询有限公司传真、联系电话：0578-33112343019189\n第28页共29页附件二承诺书　　　　　　　　　：1、根据已收到工程的发包文件，经考察现场和研究上述工程发包文件和其他文件后，我方愿以发包控制价中的各项单价在8%——12.9%的区间内按发包下浮率同比例下浮后的单价作为承包单价，总价按下浮后的单价按发包控制价的编制原则计算（保留至整数），承包工程的施工、竣工和保修。本报价在工程发包会议开始后60日历天内有效。2、一旦我方中标，我方保证在签订合同后3天内开工（除经你方或监理单位签证同意外），工期日历天；确保工程质量达到标准并移交整个工程。3、我方保证在确定我单位为预中标承包人后3日内提供前附表二所罗列的资料，按要求装订成册。4、除双方另行达成协议并生效，你方的中标通知书和本发包文件均构成约束我们双方的合同。承包申请人：　　　　　　　　（盖章）法定代表人：（签字或盖章）年月日浙江鼎峰工程咨询有限公司传真、联系电话：0578-33112343019189\n第28页共29页第二章合同主要条款及附件第一部分合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：。2.工程地点：。3.工程立项批准文号：。4.资金来源：。5.工程内容：。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》。6.工程承包范围：。二、合同工期计划开工日期：。计划竣工日期：年月日。工期总日历天数：日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）(¥元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）(¥元)；浙江鼎峰工程咨询有限公司传真、联系电话：0578-33112343019189\n第28页共29页（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（4）暂列金额：人民币（大写）(¥元)。2.合同价格形式：。五、项目负责人承包人项目负责人：。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。浙江鼎峰工程咨询有限公司传真、联系电话：0578-33112343019189\n第28页共29页九、签订时间本合同于年月日签订。十、签订地点本合同在签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自生效。十三、合同份数本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。发包人：(公章)承包人：(公章)法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）组织机构代码：组织机构代码：地址：地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：账号：账号：浙江鼎峰工程咨询有限公司传真、联系电话：0578-33112343019189\n第28页共29页第二部分合同通用条款（略）按照《建设工程施工合同示范文本》（GF-2017-0201）规定执行第三部分专用合同条款专用合同条款格式1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.2.5设计人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：1.1.3.9永久占地包括：见规划红线图。1.1.3.10临时占地包括：。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：国家规定的现行法律法规及浙江省相关的法律、法规。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家规定的现行法律法规及浙江省相关的法律、法规。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：按通用条款1.5规定的解释顺序。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供浙江鼎峰工程咨询有限公司传真、联系电话：0578-33112343019189\n第28页共29页发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后三日内提供；发包人向承包人提供图纸的数量：叁套；发包人向承包人提供图纸的内容：本合同发包内容中的全部图纸。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：合同签订后7天内应提供完善的施工组织设计和安全专项方案，每月25日前提供上月完成工程量报表、下月进度报表等；承包人提供的文件的数量为：视业主需求；承包人提供的文件的形式为：书面形式；发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7天内。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：施工现场保留一套完整图纸供发包人、监理人及有关人员使用。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：；发包人指定的接收人为：。承包人接收文件的地点：；承包人指定的接收人为：。监理人接收文件的地点：；监理人指定的接收人为：。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：/。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：/。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：按通用条款执行。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款执行。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在合同价内。浙江鼎峰工程咨询有限公司传真、联系电话：0578-33112343019189\n第28页共29页1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按发包文件第7条执行。允许调整合同价格的工程量偏差范围：按发包文件第7条执行。2.发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名：；身份证号：；职务：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。发包人对发包人代表的授权范围如下：。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前三天。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：已具备施工条件。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：以立项批复为准。发包人是否提供支付担保：不提供。发包人提供支付担保的形式：/。3.承包人3.1承包人的一般义务（5）承包人提交的竣工资料的内容：承包人向发包人提交完整竣工图纸及竣工图电子文档。承包人需要提交的竣工资料套数：四套。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后1个月内。承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档。（6）承包人应履行的其他义务：。3.2项目负责人3.2.1项目负责人：姓名：；身份证号：；建造师执业资格等级：；建造师注册证书号：；浙江鼎峰工程咨询有限公司传真、联系电话：0578-33112343019189\n第28页共29页建造师执业印章号：；安全生产考核合格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；承包人对项目负责人的授权范围如下：。关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：不得少于22天。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：/。项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每次处以1000元的罚款，在工程进度款中扣取，累计超过5次的，发包人有权解除合同，重新选择施工单位。3.2.3承包人擅自更换项目负责人的违约责任：根据《缙云县人民政府办公室关于印发缙云县工程建设项目标后监督管理实施细则（试行）的通知》（缙政办发〔2009〕157号）的规定实行登记管理，并且更换项目负责人和项目技术负责人（只能更换一人），经业主同意每更换壹人处以5000元罚款，更换其他班子成员每更换1人处以2500元罚款；未经业主同意擅自每更换壹人处以1万元罚款，更换其他班子成员每更换1人处以5000元罚款；上述罚款在工程进度款中扣除。3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前七天。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开。3.3.5承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每次处以500元的罚款，在工程进度款中扣取，情节严重的，发包人有权解除合同，重新选择施工单位。3.5分包3.5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括：不允许分包。主体结构、关键性工作的范围：。3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：不允许分包。3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担。3.7履约担保承包人是否提供履约担保：提供。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：中标人在签订施工合同前须交纳合同价的5%现金作为履约保证金。工程竣工验收合格且完成施工资料的整理后15天之内退还履约保证金。4.监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：见监理合同。关于监理人的监理权限：见监理合同。浙江鼎峰工程咨询有限公司传真、联系电话：0578-33112343019189\n第28页共29页关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：见监理合同。4.2监理人员总监理工程师：姓名：；职务：；监理工程师执业资格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；关于监理人的其他约定：。4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）；（2）；（3）。5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：。关于工程奖项的约定：/。5.3隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理人。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：要求达到浙江省《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）标准。6.1.4关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行。关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前三天提供施工场地治安管理计划。6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求：达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004、J375-2004）。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：纳入合同总价支付。7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按发包文件约定，发包文件无约定的按通用条款或双方另行约定。浙江鼎峰工程咨询有限公司传真、联系电话：0578-33112343019189\n第28页共29页7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后5天内。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后5天内。7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后3天内开工。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：。7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后10天内。7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①发包人未按合同规定支付工程款并确实影响施工进度；②重大设计变更而影响施工进度；③政策处理问题影响施工进度；④不可抗力，此延误工期须在发现后七天内办理签证，逾期不予认可。7.5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期延迟按200元/天处罚承包人。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同总价的1%。7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约：。7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）另行协商；（2）；（3）。7.9提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励：在确保工程质量合格和安全生产的情况下，业主要求承包人工期提前的给予奖励，工期提前按200元/天奖励给承包人，总额不超过合同总价的1%。浙江鼎峰工程咨询有限公司传真、联系电话：0578-33112343019189\n第28页共29页8.材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：。8.6样品8.6.1样品的报送与封存。8.8施工设备和临时设施8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担（包含在合同价内）。9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。施工现场需要具备的其他试验条件：。9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：。10.变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：按通用合同条款约定、但工程变更引起工程量的减少或增加，承包人不得因此拒绝施工。10.4变更估价10.4.1变更估价原则关于变更估价的约定:（1）本工程采用固定单价合同，根据发包文件提供的发包控制价中的各分部分项单价结合中标下浮率计算各分部分项单价结算。（2）由于清单项目、工程数量的调整，应按照下列方法确定其综合单价：已标价工程量清单中有适用项目的，应采用该项目的单价；但当工程变更等原因导致工程数量发生变化，且工程量偏差超过一定范围时（合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项工程数量15%及以上时；或合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%及以上），其增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的相应单价由承包人参照投标时的报价分析表对原单价重新组价，并按照合理的成本与利润构成的原则提出单价，经发包人审定后，作为结算的依据。（综合单价不能高于按浙江省和丽水市现行工程造价计价规则和计价依据规定计算的价格，并按中标下浮率下浮。）。（2）发包人提供的工程量清单项目漏项，或设计变更引起新增的工程项目，其相应综合单价的确定方法：①、合同中有类似工程项目单价的，可以参照合同中类似项目的综合单价计算确定。②浙江鼎峰工程咨询有限公司传真、联系电话：0578-33112343019189\n第28页共29页、合同中没有类似工程项目综合单价的，由承包人按原发包控制价编制办法并按投标时的下浮率下浮后，经发包人或其委托的工程造价咨询单位审核后，最后以审计部门审定作为结算的依据。③由于清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子目调整综合单价。（3）、以上重新组价的综合单价不能高于按浙江省和丽水市现行工程造价计价规则和计价依据规定计算的价格，并按中标下浮率下浮。（4）、其他：/。10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：。发包人审批承包人合理化建议的期限：。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。10.7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件：《暂估价一览表》。10.7.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金是指发包人为可能发生工程变更而暂列的金额，包括因发包人提供的工程量清单漏项、清单有误引起的工程数量增加和施工过程中设计变更引起新的清单项目或工程数量增加等需要增加的金额。暂列金是发包人自行确定设立的，承包商无权使用此笔费用。此费用按实际发生经发包人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数。11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式1、单价合同。12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：1、工程预付款：合同价（扣除安全文明施工费）的4%，2、工资性预付款数额为合同价（扣除安全文明施工费）的1%；3、安全文明施工费预付款：预付该费用总额的50%。浙江鼎峰工程咨询有限公司传真、联系电话：0578-33112343019189\n第28页共29页预付款支付期限：工程预付款、工资性预付款在人员、设备进场开工7天内支付，安全文明施工费预付款、在开工后28天内支付。预付款扣回的方式：工程预付款、工资性预付款、安全文明施工费预付款均从进度款中扣回，从进度款一次性扣回。12.2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限：/。预付款担保的形式为：/。12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则：建设工程工程量清单计价规范（2013版）；浙江省建设工程计价规则（2018版）；12.3.2计量周期关于计量周期的约定：按月计量。12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：按月计量。12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：按月计量。12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：。12.3.6其他价格形式合同的计量：/。其他价格形式的计量方式和程序：。12.4工程进度款支付12.4.1付款周期关于付款周期的约定：按月支付。12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：（1）合同价内的工程款支付：工程进度款按月支付，项目工程进度款按月完成工程量的80%支付（已含工资性工程进度款），工程竣工验收合格后支付到完成工程量的80%，结算经审计部门审计后留取2.5%作为工程质量保证金，其余价款一次性结清，质量保修金待缺陷责任期完后一个月内结清。（2）工资性工程进度款：支付本月完成工程量20%。（3）合同价外的工程款支付：结算经审计部门审计后支付。（4）在承包人领取工程款时，应提供与工程款同等数额的工程款发票，否则，发包人有权拒绝支付工程款。在工程竣工验收并验收合格之日起三个月内，由发包人出具工程完工证明，同意解除履约保证金的意见给承包人。农民工工资保障金按有关文件规定执行。12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按月提交。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。浙江鼎峰工程咨询有限公司传真、联系电话：0578-33112343019189\n第28页共29页12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到申请7天内。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到申请7天内。（2）发包人支付进度款的期限：签发进度款支付证书后14天内。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。12.4.6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：/。13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：/。（1）单机无负荷试车费用由/承担；（2）无负荷联动试车费用由/承担。13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定：/。13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后3天内。14.竣工结算14.1竣工付款申请承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内。竣工付款申请单应包括的内容：见通用条款。14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：收到竣工付款申请单14天内。发包人完成竣工付款的期限：签发竣工付款申请单30天内。浙江鼎峰工程咨询有限公司传真、联系电话：0578-33112343019189\n第28页共29页关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款。14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：四份。承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷期满7天内。14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请14天内。（2）发包人完成支付的期限：申请签发后10天内。15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：24个月。15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第2种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为：/；（2）2.5%的工程款；（3）其他方式:/。15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第2种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式:无。关于质量保证金的补充约定：/。15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：24个月。15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：收到通知后24小时内。16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：。16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：双方另行协商。浙江鼎峰工程咨询有限公司传真、联系电话：0578-33112343019189\n第28页共29页（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方另行协商。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方另行协商。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方另行协商。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方另行协商。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方另行协商。（7）其他：。16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满60天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：另行协商。17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：按通用条款执行。18.3其他保险关于其他保险的约定：。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：。浙江鼎峰工程咨询有限公司传真、联系电话：0578-33112343019189\n第28页共29页20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：。选定争议评审员的期限：。争议评审小组成员的报酬承担方式：。其他事项的约定：。20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：。20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第1种方式解决：（1）向丽水仲裁委员会申请仲裁；（2）向缙云县人民法院起诉。20.5补充条款1、合同履行期间，承包人应严格按照投标文件所承诺的条款执行，若有发生无故拖延工期等情况的扣除全部履行工期承诺违约金且发包人有权解除合同。2、承包人不得擅自更换标书中明确的项目班子组成人员，否则发包人有权单方面作出处罚。因特殊情况，更换人员须经发包人同意，且更换的人员要有同等级及以上资质。3、承包人应按文明施工、安全防护要求进行施工，施工现场的保护由承包人负责，由于保护措施不力造成的损失及相关费用由承包人自行承担。4、承包人必须严格按照安全操作规程进行操作，持证上岗，做好现场安全防护和保护措施，保证施工人员和第三方的人身财产安全。对因施工和防护不当造成的安全事故由施工单位负责。同时承包人必须保证过往人员、车辆的通行和安全，为此所产生的费用，发包人不予负责。若发生安全事故及财产损失的由承包人负责。5、违约处罚从工程进度款中扣除。6、在合同实施阶段，经查实承包人有以下行为的，发包人可终止合同。①经营挂靠，②非法分包、违法转包等。7、在省、市、县等行业主管部门检查，有二次通报批评或出现一般安全事故的，除按有关规定处理外，不予返还履行安全文明施工承诺违约金。浙江鼎峰工程咨询有限公司传真、联系电话：0578-33112343019189